Техническое сопровождение строительства
Выбрать регион:
Россия
Индонезия
ОАЭ
«Карбонит» 2023.
Все права защищены.
Навигация:
Соцсети
Оставить заявку
Выбрать регион:
Россия
Индонезия
ОАЭ
«Карбонит» 2023.
Все права защищены.
Навигация:
Соцсети
Technical support of construction
Select Region:
Russia
Indonesia
UAE
«Карбонит» 2023.
Все права защищены.
Навигация:
Соцсети
Оставить заявку
Select Region:
Russia
Indonesia
UAE
© Carbonite 2023. All rights reserved.
Navigation:
Social media
Публичная оферта
Договор - оферта по оказанию консультационных услуг в ходе строительных работ

  1. Общие положения
1.1. Настоящий публичный договор (далее – «Оферта» или «Договор») представляет собой официальное предложение Общества с ограниченной ответственностью «Карбонит» (ООО «Карбонит») далее именуемой «Исполнитель», по проведению цикла консультационных мероприятий, в процессе производства строительно-ремонтных работ на площадке физических лиц, признаваемых «Заказчиками» в соответствии с условиями настоящей Оферты.
1.2. В соответствии с пунктом 3 статьи 438 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг, физическое или юридическое лицо, производящее акцепт этой оферты становится Заказчиком, а Исполнитель и Заказчик совместно — Сторонами договора оферты.
1.3. Совершая действия по акцепту настоящего публичного договора оферты, Заказчик подтверждает свою правоспособность и дееспособность, а также законное право Заказчика вступать в договорные отношения с Исполнителем.

2. Термины и определения
2.1. В целях настоящей Оферты нижеприведенные термины используются в следующем значении:
  Договор оферты – договор между Исполнителем и Заказчиком на выполнение работ,
оказание услуг, который заключается посредством акцепта Оферты.
  Заказчик – Пользователь, осуществивший акцепт Оферты, и являющийся таким образом Заказчиком услуг Исполнителя по заключенному Договору оферты.
  Исполнитель – лицо, оказывающее услуги по Договору оферты: ООО «Карбонит».
  Сайт – Сайт https://karbonit.pro/, на котором размещена Оферта.
  Услуга - цикл консультационных мероприятий, в процессе производства строительно- ремонтных работ на площадке Заказчика.
  Акцепт Оферты - полное и безоговорочное принятие настоящей публичной Оферты путем осуществления действий по получению Услуги и осуществлению ее оплаты безналичной форме по реквизитам Исполнителя, указанным на Сайте.

3. Предмет Оферты
3.1. Исполнитель обязуется провести цикл консультационных мероприятий, в процессе проведения или после завершения строительно-ремонтных работ на площадке Заказчика, а Заказчик принять и оплатить услуги по строительному консультированию в ходе выполнения строительных работ на условиях Договора.
3.2.В рамках разового выезда инженера на Объект выполняются следующие работы:

  • Ознакомление с Объектом и исходными данными: определение назначения, этажности, стадии готовности и основных конструктивных характеристик Объекта; определение основных конструктивных решений и применённых материалов; ознакомление с предоставленной Заказчиком проектной, рабочей и исполнительной документацией, ранее составленными актами, заключениями и иными материалами; формирование перечня предоставленной исходной документации и исходных данных.
  • Предварительный анализ предоставленной документации в объёме, необходимом для проведения осмотра, определения основных конструктивных и проектных решений и последующей оценки выявленных дефектов и несоответствий.
  • Общий осмотр Объекта, включая доступные для осмотра помещения, конструкции, элементы и участки здания.
  • Осмотр несущих и ограждающих конструкций, в том числе фундаментов и цокольной части, стен, колонн, пилонов, перекрытий, балок, ригелей, лестниц, конструкций покрытия, перегородок и иных строительных конструкций.
  • Осмотр фасада и наружных элементов здания, включая фасадные и ограждающие конструкции, узлы примыканий, оконные и дверные проёмы, отливы, парапеты, карнизы и иные элементы.
  • Осмотр крыши и кровли, включая конструкции крыши, кровельное покрытие, примыкания, ендовы, коньки, парапеты, водосточные системы, проходки и иные элементы.
  • Осмотр гидроизоляционных, теплоизоляционных и иных защитных конструкций и покрытий.
  • Осмотр выполненных отделочных работ, включая поверхности стен, полов, потолков, облицовку, плиточные, декоративные и иные отделочные покрытия.
  • Проведение инструментального контроля и применение методов неразрушающего контроля для оценки фактического состояния конструкций, материалов и выполненных работ.
  • Выявление и фиксация дефектов, повреждений, отклонений и несоответствий, обнаруженных в ходе осмотра, с определением их местоположения и характера.
  • Фотофиксация состояния Объекта и выявленных дефектов с привязкой к конкретным конструкциям, помещениям и участкам Объекта.
  • Фиксация мест выявленных дефектов на планах Объекта с привязкой к помещениям, осям, конструкциям или иным характерным элементам.
  • Камеральная обработка результатов выезда, включая анализ собранных материалов, результатов инструментального и неразрушающего контроля, фотофиксации и предоставленной исходной документации.
  • Формирование дефектной ведомости, в которой для выявленных дефектов и несоответствий указываются: местоположение; конструкция или элемент; описание выявленного дефекта или несоответствия; степень критичности; предполагаемые причины возникновения; возможные последствия; ориентировочные объёмы и/или параметры выявленного дефекта; результаты выполненных измерений и неразрушающего контроля; проектное и/или нормативное обоснование; рекомендации по устранению или дальнейшим действиям; условия и критерии последующей приёмки устранённого дефекта; соответствующие фотоматериалы и отметки на планах.
  • Подготовка общей информации и характеристик Объекта, включая назначение, этажность, конструктивную схему, основные материалы и конструктивные решения, стадию выполнения работ, фактически осмотренные зоны и состав предоставленной документации.
  • Подготовка рекомендаций по результатам осмотра, включая необходимые мероприятия по устранению выявленных дефектов, проведению дополнительного контроля, уточнению проектных решений и иным действиям, связанным с выявленными несоответствиями.
  • Подготовка итогового отчёта по результатам выезда, включающего: исходные данные и краткую информацию об Объекте; основные характеристики Объекта; перечень предоставленной документации; сведения об осмотренных конструкциях и участках; дефектную ведомость; фотофиксацию; результаты инструментального и неразрушающего контроля; планы с нанесёнными местами выявленных дефектов; рекомендации; итоговые выводы по результатам осмотра.
3.3. Работы по организации контроля качества строительства, осуществляются в соответствии с требованиями организации строительного производства работ Российской Федерации.
3.4. Исполнитель обязуется выполнить работы, указанные в п. 3.1 Договора собственными силами и средствами, в установленном порядке и в сроки, установленные Договором.
3.5. При оказании услуг, Исполнитель имеет право привлекать для выполнения работ на основании гражданско-правового договора аудиторские организации или аудиторов, консультантов, и иных специалистов в области строительного контроля и иной экспертизы. При этом ответственным перед Заказчиком по настоящему договору несет Исполнитель.

4. Цена договора и порядок расчетов
4.1.Стоимость оказываемой услуги обсуждается с исполнителем индивидуально исходя из данных проекта и технического задания
4.2. Оплата Услуг происходит путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя по реквизитам, указанным в Договоре.
4.3. Оплата за услуги производится в течение 3 (трёх) банковских дней с момента выставления счета Исполнителем, в размере 100 % стоимости услуг по договору на основании счета, выставленного Исполнителем.
4.4. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

5. Сроки оказания услуги
5.1. Срок оказания услуги составляет 3 (три) рабочих дня с момента зачисления денежных средств, на расчетный счет Исполнителя.

6. Права и обязанности Заказчика
6.1. Заказчик обязан:
6.1.1. Обеспечить Исполнителю доступ на объекти к рабочей документации.
6.1.2.Соблюдать конфиденциальность информации, ставшей известной Заказчику в рамках настоящего Договора.
6.1.3.До начала оказания услуг предоставить Исполнителю существующую техническую документацию на объект, необходимую для выполнения услуг, по возможности в электронном виде, если таковая имеется.
6.1.4.Оказывать Исполнителю содействие в выполнении услуг по настоящему Договору, в течение трех календарных дней согласовывать поступающие от Исполнителя в электронном виде, через мессенджеры, обращения, запросы, документы, необходимые для выполнения услуг.
6.1.5.Обеспечить доступ представителям Исполнителя на объект для выполнения услуг в течение всего срока выполнения услуг по настоящему Договору. Если доступ на объект требует наличия специального пропуска (удостоверения, иного разрешительного документа), Заказчик обязуется обеспечить представителей Исполнителя специальным пропуском на Объект к моменту начала оказания услуг по настоящему договору и на каждый день посещения Объекта;
6.1.6.Принять оказанные услуги по отчёту, формируемому Исполнителем, или его представителем, в ходе процесса производства работ. Услуга считается принятой, если нет претензий в течение 5 дней после получения отчета.
6.1.7.По просьбе Исполнителя в течение трех календарных дней предоставить дополнительные исходные данные, необходимые для проведения работ по оказанию услуг.
6.1.8. Заказчик обязуется соблюдать условия настоящего Договора-оферты.
6.2. Заказчик имеет право:
6.2.1. Проверять в любое время ход и качество оказанияуслуг.

7. Права и обязанности исполнителя
7.1. Исполнитель обязан:
7.1.1.Назначить ответственного Исполнителя контроля работ, и обеспечить его присутствие на объекте, при этом ответственность перед заказчиком несёт Исполнитель.
7.2. Исполнитель контроля обязан:
7.2.1.Осуществить проверку выполненных и выполняемых строительно-монтажных работ. Оценить качество применяемых материалов, схему их монтажа и устройства в соответствии с проектной документацией.
7.2.2.Оценить качество исполнения несущих конструкций дома, фундамента, стен, перекрытия, кровли.
7.2.3. Оценить качество отделки наружной и внутренней отделки.
7.2.4.Оценить качество монтажа инженерных систем, отопление, водоснабжения, электрические и слаботочные системы, канализационная система, система вентиляции.
7.2.5.Выдать замечания и рекомендации, в отчете, Заказчику, по устранению выявленных нарушений и отступлений от проектной документации.
7.2.6. Сформировать отчет и резюме по общему, техническому состоянию объекта.
7.2.7.Исполнитель обязуется выполнить работы, указанные в п. 1.1. с должной добросовестностью, на высоком уровне и передать результаты Заказчику.

8. Ответственность сторони форс-мажор
8.1. За неисполнение условий настоящего Договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ, либо иного государства в котором производится выполнение работ.
8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки устанавливается в размере одного процента от цены Договора.
8.3. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором Исполнителем, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения
обязательств. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
8.4. Исполнитель не несет ответственности за нарушение условий Договора оферты, если такое нарушение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), включая, но не ограничиваясь: действия органов государственной власти, пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные действия, отсутствие электроэнергии и/ или сбои работы компьютерной сети, забастовки, гражданские волнения, беспорядки, действия (бездействия) администрации здания, препятствующими Исполнителю в доступе к помещению, любые иные обстоятельства, которые могут повлиять на выполнение Исполнителем условий настоящей Оферты и неподконтрольные Исполнителю.
8.5. Совокупная ответственность Исполнителя по Договору оферты, по любому иску или претензии в отношении Договора оферты или его исполнения, ограничивается стоимостью услуг/работ, по которым у Заказчика возникли претензии.
При этом Исполнитель не несет ответственности за скрытые дефекты (недостатки) объекта, которые не могли быть обнаружены в ходе визуально-инструментального осмотра без применения разрушающих методов контроля или вскрытия конструкций, а также за недостатки, возникшие вследствие действий (бездействия) самого Заказчика или третьих лиц после оказания услуг.

9. Расторжение и приостановка Договора
9.1. Исполнитель имеет право отказаться от исполнения договора согласно ст.782 ГК РФ, уведомив об этом Заказчика за 5 (пять) дней, и потребовать возмещения убытков в случае, если нарушение Заказчиком своих обязанностей по договору, в частности непредоставление необходимой документации и других обязанностей, предусмотренных договором, препятствует исполнению договора Исполнителем.
9.2. Заказчик может отказаться от исполнения настоящего Договора, уведомив об этом Исполнителя за 5 (пять) дней с обоснованием причин отказа. В этом случае Заказчик обязан уплатить Исполнителю полную сумму фактически понесенных расходов на дату письменного отказа от исполнения настоящего договора.
9.3. В случае, если выполнение услуг остановлено Исполнителем по его вине, Заказчик не оплачивает дополнительные расходы Исполнителя, связанные с таким приостановлением.
9.4. В случае, если выполнение услуг остановлено Заказчиком, по его вине, то сумма предоплаты не возвращается Заказчику.
9.5. Стороны соглашаются, что в случае нарушения обязательств по вине Заказчика – физического лица, Исполнитель освобождается от уплаты штрафов, пеней и иных санкций, предусмотренных законодательством о защите прав потребителей (включая штраф в размере 50% от присужденной суммы), поскольку нарушение вызвано действиями самого Заказчика.

10. Прочие условия
10.1.Стороны гарантируют сохранение конфиденциальности документов, условий договора и стоимости выполнения работ.
10.2.Фрагменты процесса производства работ могут быть продемонстрированы в социальных сетях любой из сторон, но не должны носить компрометирующий характер и способствовать подрыву репутации каждой из сторон.
10.3.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
10.4.Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны двумя Сторонами (могут носить вид отсканированного документа и пересылаться в электронном виде).
10.5.Все приложения к настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть.
10.6. Услуги по данному договору могут осуществляться в любой из стран мира, но юридическую ответственность Исполнитель и Заказчик несут в соответствии с Российским законодательством.
10.7.Все споры по выполнению условий Договора между сторонами решаются в претензионном порядке. В случае, если стороны не придут к взаимному соглашению, то спорные вопросы разрешаются в арбитражном суде Московской области.

11. Срок действияОферты и порядокее изменения
11.1. Настоящая Оферта вступает в силу с момента опубликования на Сайте в сети Интернети действует до момента отзыва/изменения Оферты Исполнителем.
11.2. Исполнитель оставляет за собой право в любое время вносить изменения в условия Договора оферты без предварительного уведомления Заказчика. Если иное специально не оговорено, все изменения и дополнения к Договору оферты вступают в силу с момента опубликования на Сайте.

12. Реквизиты Исполнителя
ООО "КАРБОНИТ"
ИНН 5032331004
КПП 503201001
ОГРН 1215000072935

Юридический адрес: Московская область, г.о. Краснознаменск, г. Краснознаменск, ул. Связистов, здание 10а

Руководители Наливайко Елена Юрьевна (Генеральный Директор) Банк АО "АЛЬФА-БАНК".
Кор. сч 30101810200000000593
БИК 044525593.
Номер счета 40702810602820003389