Договор - оферта по оказанию консультационных услуг в ходе строительных работ

1. Общие положения

1.1. Настоящий публичный договор (далее – «Оферта» или «Договор») представляет собой официальное предложение Общества с ограниченной ответственностью «Карбонит» (ООО «Карбонит») далее именуемой «Исполнитель», по проведению цикла консультационных мероприятий, в процессе производства строительно-ремонтных работ на площадке физических лиц, признаваемых «Заказчиками» в соответствии с условиями настоящей Оферты.

1.2. . В соответствии с пунктом 3 статьи 438 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг, физическое или юридическое лицо, производящее акцепт этой оферты, становится Заказчиком, а Исполнитель и Заказчик совместно — Сторонами договора оферты.

1.3. Совершая действия по акцепту настоящего публичного договора оферты, Заказчик подтверждает свою правоспособность и дееспособность, а также законное право Заказчика вступать в договорные отношения с Исполнителем.



2. Термины и определения

2.1. В целях настоящей Оферты нижеприведенные термины используются в следующем значении:

Договор оферты – договор между Исполнителем и Заказчиком на выполнение работ, оказание услуг, который заключается посредством акцепта Оферты.

Заказчик – Пользователь, осуществивший акцепт Оферты, и являющийся таким образом Заказчиком услуг Исполнителя по заключенному Договору оферты.

Исполнитель – лицо, оказывающее услуги по Договору оферты: ООО «Карбонит».

Сайт – Сайт https://karbonit.pro/, на котором размещена Оферта.

Услуга - цикл консультационных мероприятий, в процессе производства строительно-ремонтных работ на площадке Заказчика.

Акцепт Оферты - полное и безоговорочное принятие настоящей публичной Оферты путем осуществления действий по получению Услуги и осуществлению ее оплаты безналичной форме по реквизитам Исполнителя, указанным на Сайте.



3. Предмет Оферты

3.1. Исполнитель обязуется провести цикл консультационных мероприятий, в процессе производства строительно-ремонтных работ на площадке Заказчика, а Заказчик принять и оплатить услуги по строительному консультированию в ходе выполнения строительных работ на условиях Договора.

3.2. Исполнитель обязуется организовать:

Разовый выезд инженера.

Предварительный анализ проектной и исполнительной документации, акты выполненных работ, фото и видео архива, сбор данных от застройщика или собственника.

Анализ правильного подбора конструкции стены и ее утепления, при помощи теплотехнического расчёта.

Анализ прочности бетонных конструкций, неразрушающим методом, при помощи сертифицированного оборудования.

Анализ качества устройства ограждающих конструкций (стен, кровли, оконных и дверных элементов) проверка контура дома на теплопотери с помощью тепловизора

Анализ качества выполнения отделочных работ.

Проверку работы систем водопонижения и водоотведения, устройства гидроизоляционных мероприятий.

Анализ прокладки и ввода инженерных сетей.

Анализ устройства инженерного оборудования, электрических систем, системы водоснабжения и отопления, а также системы канализации.

Анализ устройства фасадной системы, мокрого фасада, каменного фасада, прочего исполнения фасада.

3.3. Работы по качеству реализации объекта строительства, осуществляются в соответствии с требованиями организации строительного производства работ Российской Федерации.

3.4. Исполнитель обязуется выполнить работы, указанные в п. 3.1 Договора собственными силами и средствами, в установленном порядке и в сроки, установленные Договором.

3.5. При оказании услуг Исполнитель имеет право привлекать для выполнения работ на основании гражданско-правового договора аудиторские организации или аудиторов, консультантов, и иных специалистов в области строительного контроля и иной экспертизы. При этом ответственным перед Заказчиком по настоящему договору несет Исполнитель.



4. Цена договора и порядок расчетов

4.1. Стоимость услуги строительного контроля составляет 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, без НДС, т.к. Исполнитель применяет УСН.

4.2. Оплата Услуг происходит путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя по реквизитам, указанным в Договоре.

4.3. Оплата за услуги производится в течение 3 (трёх) банковских дней с момента выставления счета Исполнителем, в размере 100 % стоимости услуг по договору на основании счета, выставленного Исполнителем.

4.4. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.



5. Сроки оказания услуги

5.1. Срок оказания услуги составляет 3 (три) рабочих дня с момента зачисления денежных средств, на расчетный счет Исполнителя.



6. Права и обязанности Заказчика

6.1. Заказчик обязан:

6.1.1. Обеспечить Исполнителю доступ на объект и к рабочей документации.

6.1.2. Соблюдать конфиденциальность информации, ставшей известной Заказчику в рамках настоящего Договора.

6.1.3. До начала оказания услуг предоставить Исполнителю существующую техническую документацию на объект, необходимую для выполнения услуг, по возможности в электронном виде, если таковая имеется.

6.1.4. Оказывать Исполнителю содействие в выполнении услуг по настоящему Договору, в течение трех календарных дней согласовывать поступающие от Исполнителя в электронном виде, через мессенджеры, обращения, запросы, документы, необходимые для выполнения услуг.

6.1.5. Обеспечить доступ представителям Исполнителя на объект для выполнения услуг в течение всего срока выполнения услуг по настоящему Договору. Если доступ на объект требует наличия специального пропуска (удостоверения, иного разрешительного документа), Заказчик обязуется обеспечить представителей Исполнителя специальным пропуском на Объект к моменту начала оказания услуг по настоящему договору и на каждый день посещения Объекта;

6.1.6. Принять оказанные услуги по отчёту, формируемому Исполнителем, или его представителем, в ходе процесса производства работ.

6.1.7. По просьбе Исполнителя в течение трех календарных дней предоставить дополнительные исходные данные, необходимые для проведения работ по оказанию услуг.

6.1.8. Заказчик обязуется соблюдать условия настоящего Договора-оферты.

6.2. Заказчик имеет право:

6.2.1. Проверять в любое время ход и качество оказания услуг.



7. Права и обязанности исполнителя

7.1. Исполнитель обязан:

7.1.1. Назначить ответственного Исполнителя контроля работ, и обеспечить его присутствие на объекте, при этом ответственность перед заказчиком несёт Исполнитель.

7.2. Исполнитель контроля обязан:

7.2.1. Осуществить проверку выполненных и выполняемых строительно-монтажных работ. Оценить качество применяемых материалов, схему их монтажа и устройства в соответствии с проектной документацией.

7.2.2. Оценить качество исполнения несущих конструкций дома, фундамента, стен, перекрытия, кровли.

7.2.3. Оценить качество отделки наружной и внутренней отделки.

7.2.4. Оценить качество монтажа инженерных систем, отопление, водоснабжения, электрические и слаботочные системы, канализационная система, система вентиляции.

7.2.5. Выдать замечания и рекомендации, в отчете, Заказчику, по устранению выявленных нарушений и отступлений от проектной документации.

7.2.6. Сформировать отчет и резюме по общему, техническому состоянию объекта.

7.2.7. Исполнитель обязуется выполнить работы, указанные в п. 1.1. с должной добросовестностью, на высоком уровне и передать результаты Заказчику.



8. Ответственность сторон и форс-мажор

8.1. За неисполнение условий настоящего Договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ, либо иного государства в котором производится выполнение работ.

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки устанавливается в размере одного процента от цены Договора.

8.3. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором Исполнителем, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

8.4. Исполнитель не несет ответственности за нарушение условий Договора оферты, если такое нарушение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), включая, но не ограничиваясь: действия органов государственной власти, пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные действия, отсутствие электроэнергии и/или сбои работы компьютерной сети, забастовки, гражданские волнения, беспорядки, действия (бездействия) администрации здания, препятствующими Исполнителю в доступе к помещению, любые иные обстоятельства, которые могут повлиять на выполнение Исполнителем условий настоящей Оферты и неподконтрольные Исполнителю.

8.5. Совокупная ответственность Исполнителя по Договору оферты, по любому иску или претензии в отношении Договора оферты или его исполнения, ограничивается стоимостью услуг/работ, по которым у Заказчика возникли претензии.



9. Расторжение и приостановка Договора

9.1. Исполнитель имеет право отказаться от исполнения договора согласно ст.782 ГК РФ, уведомив об этом Заказчика за 5 (пять) дней, и потребовать возмещения убытков в случае, если нарушение Заказчиком своих обязанностей по договору, в частности непредоставление необходимой документации и других обязанностей, предусмотренных договором, препятствует исполнению договора Исполнителем.

9.2. Заказчик может отказаться от исполнения настоящего Договора, уведомив об этом Исполнителя за 5 (пять) дней с обоснованием причин отказа. В этом случае Заказчик обязан уплатить Исполнителю полную сумму фактически понесенных расходов на дату письменного отказа от исполнения настоящего договора.

9.3. В случае, если выполнение услуг остановлено Исполнителем по его вине, Заказчик не оплачивает дополнительные расходы Исполнителя, связанные с таким приостановлением.

9.4. В случае, если выполнение услуг остановлено Заказчиком, по его вине, то сумма предоплаты не возвращается Заказчику.



10. Прочие условия

10.1. Стороны гарантируют сохранение конфиденциальности документов, условий договора и стоимости выполнения работ.

10.2. Фрагменты процесса производства работ могут быть продемонстрированы в социальных сетях любой из сторон, но не должны носить компрометирующий характер и способствовать подрыву репутации каждой из сторон.

10.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10.4. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны двумя Сторонами (могут носить вид отсканированного документа и пересылаться в электронном виде).

10.5. Все приложения к настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть.

10.6. Услуги по данному договору могут осуществляться в любой из стран мира, но юридическую ответственность Исполнитель и Заказчик несут в соответствии с Российским законодательством.

10.7. Все споры по выполнению условий Договора между сторонами решаются в претензионном порядке. В случае, если стороны не придут к взаимному соглашению, то спорные вопросы разрешаются в арбитражном суде по месту нахождения Заказчика.



11. Срок действия Оферты и порядок ее изменения

11.1. Настоящая Оферта вступает в силу с момента опубликования на Сайте в сети Интернет и действует до момента отзыва/изменения Оферты Исполнителем.

11.2. . Исполнитель оставляет за собой право в любое время вносить изменения в условия Договора оферты без предварительного уведомления Заказчика. Если иное специально не оговорено, все изменения и дополнения к Договору оферты вступают в силу с момента опубликования на Сайте.



12. Реквизиты Исполнителя
ООО "КАРБОНИТ"
ИНН 5032331004
КПП 503201001
ОГРН 1215000072935
Юридический адрес 143041, Московская область,
г.о. Одинцовский
Руководители Наливайко Елена Юрьевна (Генеральный Директор)
Банк АО "АЛЬФА-БАНК".
Кор. сч 30101810200000000593
БИК 044525593.
Номер счета 40702810602820003389